Đang tải... (xem toàn văn)
Hợp đồng Tư vấn đấu thầu theo mẫu mới nhất 2023 Hợp đồng tư vấn đấu thầu lình vực công nghệ thông tin theo mẫu mới nhất. bao gồm nội dung hợp đồng, các phụ lục, các điều khoản tham chiếu chi tiết. có thể vận dụng vào các hợp đồng tư vấn khác
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN Trà Vinh, ngày Hợp đồng số: tháng năm 2023 /HĐ-STNMT Gói thầu: Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu đánh giá Hồ sơ dự thầu Dự án: ………… Căn Bộ Luật Dân số 91/2015/QH13, ngày 24 tháng 11 năm 2015; Căn Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2013; Căn Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng năm 2019; Căn Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng năm 2020 Chính phủ việc Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đầu tư công; Căn Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu; Căn Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Căn Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31 tháng năm 2022 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin đấu thầu lựa chọn nhà thầu Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Căn Quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh: Số 1006/QĐ-UBND ngày 08/6/2022 UBND tỉnh …… ban hành Kế hoạch thực ………… cập nhật vào sở liệu hộ tịch điện tử toàn quốc; số 677/QĐ-UBND ngày 07/4/2021 UBND tỉnh …… việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh ……… phiên 2.0; Căn Biên thương thảo hợp đồng ký ngày …… Công ty ………; tháng năm 2023 Căn Quyết định số /QĐ-STP ngày tháng năm 2023 ……… việc phê duyệt định thầu Gói thầu số 06: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu đánh giá hồ sơ dự thầu dự án: ………… Hôm nay, ngày tháng năm 2023, ………… , Chúng tôi, đại diện cho bên ký hợp đồng, gồm có: Đại diện Bên A: - Đại diện: Ông …… Chức vụ: Giám đốc - Địa chỉ: - Tài khoản: - Mã số thuế: Điện thoại: Đại diện Bên B: - Đại diện: Ông Chức vụ: Giám đốc - Địa chỉ: - Tài khoản: - Mã số thuế: Điện thoại: Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn với điều khoản sau: Điều Đối tượng hợp đồng Đối tượng hợp đồng dịch vụ tư vấn nêu chi tiết Phụ lục A “Điều khoản tham chiếu” Điều Hồ sơ hợp đồng Hồ sơ hợp đồng bao gồm tài liệu sau đây: Văn hợp đồng; Phụ lục hợp đồng gồm điều khoản tham chiếu, nhân nhà thầu, trách nhiệm báo cáo nhà thầu; Biên thương thảo hợp đồng; Quyết định phê duyệt kết lựa chọn nhà thầu; Các tài liệu có liên quan Điều Trách nhiệm nhà thầu Thực nghĩa vụ nêu Điều hợp đồng này; Đảm bảo huy động bố trí nhân liệt kê Phụ lục B “Nhân nhà thầu” để thực dịch vụ; Nộp báo cáo cho Chủ đầu tư thời hạn theo hình thức nêu Phụ lục C “Trách nhiệm báo cáo nhà thầu”; Thực đầy đủ nghĩa vụ trách nhiệm khác nêu điều kiện chung (ĐKC) điều kiện cụ thể (ĐKCT) hợp đồng Điều Trách nhiệm Chủ đầu tư Chủ đầu tư cam kết toán cho nhà thầu theo giá hợp đồng phương thức nêu Điều hợp đồng thực đầy đủ nghĩa vụ trách nhiệm khác quy định ĐKC ĐKCT hợp đồng 2 Chủ đầu tư định Ông ……… cán phụ trách Chủ đầu tư để điều phối hoạt động thuộc phạm vi hợp đồng Điều Giá hợp đồng, thời hạn phương thức toán Giá trị hợp đồng: 71.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi mốt triệu đồng) Giá trị hợp đồng bao gồm tất phí, thuế mà nhà thầu phải nộp theo quy định pháp luật, chi phí cho yếu tố rủi ro chi phí trượt giá xảy trình thực hợp đồng Tạm ứng hợp đồng: không Bảo lãnh thực hợp đồng: khơng Thanh tốn: 4.1 Thời hạn tốn: Sau có định phê duyệt kết lựa chọn nhà thầu gói thầu, Bên B bàn giao đầy đủ sản phẩm hồ sơ toán cho Bên A, Bên A tiến hành thực thủ tục toán 4.2 Hồ sơ toán: - Đề nghị toán Nhà thầu; - Các Biên nghiệm thu khối lượng, chất lượng sản phẩm hồ sơ tài liệu theo quy định hành: 06 bản; - Hóa đơn Giá trị gia tăng Nhà thầu theo qui định; - Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành (Mẫu số 08a): 06 bản; - Biên lý hợp đồng: 06 bản; - Các giấy tờ, tài liệu khác (nếu có) 4.3 Thời gian tốn: Trong thời gian khơng q 10 ngày, kể từ nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị tốn hợp lệ, Bên A có trách nhiệm thực hoàn thành thủ tục để chuyển hồ sơ đến Kho bạc Nhà nước tỉnh Trà Vinh để thực việc toán theo quy định Phương thức toán: Phương thức toán nêu Điều ĐKCT Điều Sản phẩm giao nộp - E-Hồ sơ mời thầu: 02 giấy 01 file liệu - Báo cáo đánh giá E-Hồ sơ dự thầu: 03 giấy 01 file liệu Địa điểm giao nộp: Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh Điều Thời gian thực hiện: 30 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng (không bao gồm: ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định pháp luật; thời gian đăng tải thông báo mời thầu; thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu; thời gian thẩm định, phê duyệt; thời gian gián đoạn điều kiện pháp lý) Điều Hiệu lực hợp đồng Hợp đồng có hiệu lực kể từ ký Hợp đồng hết hiệu lực sau hai bên tiến hành lý hợp đồng theo luật định Hợp đồng lập thành 06 bộ, Chủ đầu tư giữ 04 bộ, nhà thầu giữ 02 bộ, hợp đồng có giá trị pháp lý ĐẠI DIỆN BÊN A GIÁM ĐỐC ĐẠI DIỆN BÊN B GIÁM ĐỐC PHỤ LỤC A: ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU I GIỚI THIỆU Tên dự án: … Tên giói thầu: Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu đánh giá Hồ sơ dự thầu Chủ đầu tư: …… Nội dung thực hiện: Bên A giao cho Bên B Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu thuộc Dự án: , đáp ứng đầy đủ nội dung theo Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng năm 2019 Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước II PHẠM VI CÔNG VIỆC Phạm vi công việc: Lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh (Vốn nghiệp) Thời gian bắt đầu thực hiện: Ngay sau hợp đồng có hiệu lực III YÊU CẦU CÔNG VIỆC Thực tư vấn Lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu, bao gồm công việc cụ thể sau: - Lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu theo quy định Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014, Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/05/2022 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư văn quy định liên quan - Xây dựng Hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cách trung thực, khách quan, theo quy định pháp luật hành có liên quan; - Các nhiệm vụ khác: Kết hợp với bên A giải vướng mắc trình thực hợp đồng PHỤ LỤC B NHÂN SỰ CỦA NHÀ THẦU S T T Họ tên Số năm kinh nghiệm Chứng hành nghề Nhiệm vụ đảm nhận 14 năm Tổ trưởng 13 năm Tổ viên 07 năm Tổ viên PHỤ LỤC C TRÁCH NHIỆM BÁO CÁO CỦA NHÀ THẦU - Nộp báo cáo có liên quan đến cơng tác tư vấn lựa chọn nhà thầu nêu Điều đảm bảo thời gian theo quy định Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 Chính phủ văn khác có liên quan - Nộp báo cáo đột xuất theo yêu cầu Bên A khuôn khổ hợp đồng ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG Điều Giải thích từ ngữ: Trong hợp đồng này, từ ngữ hiểu sau: "Hợp đồng" thỏa thuận chủ đầu tư nhà thầu, thể văn bản, hai bên ký kết, bao gồm phụ lục tài liệu kèm theo "Giá hợp đồng" tổng số tiền mà chủ đầu tư thỏa thuận với nhà thầu theo Hợp đồng "Chủ đầu tư" tổ chức nêu E-ĐKCT "Nhà thầu" tổ chức cung cấp DVTV cho chủ đầu tư theo quy định hợp đồng nêu E-ĐKCT "Nhà thầu phụ" nhà thầu ký kết hợp đồng với nhà thầu để thực phần công việc dự kiến E-HSDT "Ngày hợp đồng có hiệu lực" ngày quy định E-ĐKCT "Ngày" ngày dương lịch, tính liên tục, kể ngày lễ ngày nghỉ cuối tuần "Chi phí khác" tất chi phí ngồi lương tư vấn có liên quan đến DVTV Điều Luật áp dụng ngôn ngữ sử dụng Luật điều chỉnh hợp đồng luật Việt Nam Ngôn ngữ hợp đồng tiếng Việt Điều Sử dụng tài liệu thông tin liên quan đến hợp đồng Các tài liệu, thông tin sản phẩm nhà thầu khuôn khổ Hợp đồng thuộc quyền sở hữu chủ đầu tư, trừ có quy định khác EĐKCT Nhà thầu giữ lại tài liệu thông tin khơng sử dụng vào mục đích khác khơng chấp thuận văn chủ đầu tư Nếu khơng có đồng ý trước văn chủ đầu tư, nhà thầu không tiết lộ nội dung hợp đồng ký với chủ đầu tư cho người có liên quan đến việc thực hợp đồng Việc nhà thầu cung cấp thông tin cho người có liên quan đến việc thực hợp đồng thực theo chế độ bảo mật phạm vi cần thiết cho việc thực hợp đồng Điều Bản quyền Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật thiệt hại phát sinh việc khiếu nại bên thứ ba (nếu có) việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ liên quan tới dịch vụ tư vấn mà nhà thầu cung cấp cho chủ đầu tư Điều Loại hợp đồng Loại hợp đồng quy định E-ĐKCT Điều Thanh toán Chủ đầu tư toán cho nhà thầu theo nội dung quy định EĐKCT Trường hợp chủ đầu tư chậm toán cho nhà thầu theo quy định Khoản Điều phải trả lãi cho nhà thầu theo lãi suất Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định Thời gian tính kể từ ngày chậm toán ngày chủ đầu tư toán cho nhà thầu Điều Giá hợp đồng Giá hợp đồng nhà thầu chủ đầu tư thống thơng qua hồn thiện hợp đồng sở phù hợp với giá trúng thầu duyệt ghi cụ thể hợp đồng Điều Thời gian thực hợp đồng Thời gian thực hợp đồng quy định E-ĐKCT Điều Điều chỉnh hợp đồng Trong trình thực hợp đồng, cần phải điều chỉnh hợp đồng khoảng thời gian nêu E-ĐKCT kể từ nhận đề nghị điều chỉnh hợp đồng chủ đầu tư nhà thầu, bên nhận đề nghị có trách nhiệm xem xét đưa yêu cầu cụ thể cho việc điều chỉnh làm sở để hai bên thương thảo ký kết Phụ lục điều chỉnh hợp đồng Việc điều chỉnh giá hợp đồng phải phù hợp với loại hợp đồng điều kiện quy định Điều E-ĐKCT Việc điều chỉnh tiến độ thực hợp đồng thực trường hợp sau đây: a) Bất khả kháng, không liên quan đến vi phạm sơ suất chủ đầu tư nhà thầu; b) Thay đổi phạm vi công việc yêu cầu khách quan làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hợp đồng Trong trình thực hợp đồng, trường hợp có thay đổi sách pháp luật nhà nước thuế ảnh hưởng tới giá hợp đồng, chủ đầu tư nhà thầu xem xét tăng, giảm giá hợp đồng cách tương ứng Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hợp đồng mà không làm kéo dài tiến độ hồn thành dự án chủ đầu tư nhà thầu thỏa thuận, thống việc điều chỉnh Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hợp đồng làm kéo dài tiến độ hồn thành dự án chủ đầu tư nhà thầu thỏa thuận, thống việc điều chỉnh sau người có thẩm quyền cho phép Điều 10 Nhân Nhà thầu phải huy động tất chuyên gia để thực nội dung công việc đề xuất hợp đồng trừ trường hợp chủ đầu tư có thỏa thuận khác Trường hợp cần thiết phải thay đổi nhân sự, lý bất khả kháng mà vị trí nhân chủ chốt nhà thầu đề xuất tham gia thực hợp đồng, nhà thầu phải báo cáo chấp thuận chủ đầu tư Nhân thay phải có lực, kinh nghiệm tương đương tốt so với nhân đề xuất trước Trường hợp cá nhân chuyên gia tư vấn lực hành vi dân khơng hồn thành tốt cơng việc chủ đầu tư có văn yêu cầu thay chuyên gia Khi nhận văn yêu cầu thay nhân chủ đầu tư, thời gian quy định E-ĐKCT, nhà thầu phải thực thay chuyên gia có lực kinh nghiệm chủ đầu tư chấp nhận Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, chi phí phát sinh thay đổi nhân nhà thầu chịu Điều 11 Quyền nghĩa vụ nhà thầu Quyền nhà thầu: a) Yêu cầu chủ đầu tư cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc thực dịch vụ tư vấn; b) Từ chối thực công việc không hợp lý nội dung Hợp đồng; c) Được đảm bảo quyền tác giả theo quy định pháp luật (đối với sản phẩm tư vấn có quyền tác giả); d) Được quyền yêu cầu chủ đầu tư toán hạn theo quy định Điều Chương Nghĩa vụ nhà thầu: a) Chịu trách nhiệm chất lượng sản phẩm tư vấn mình; b) Nộp cho chủ đầu tư báo cáo tài liệu với số lượng thời gian quy định Hợp đồng Nhà thầu thông báo đầy đủ kịp thời tất thông tin liên quan đến cơng việc tư vấn làm chậm trễ cản trở việc hồn thành cơng việc theo tiến độ đề xuất giải pháp thực hiện; c) Có trách nhiệm hoàn thành tiến độ giao nộp sản phẩm tư vấn theo quy định Hợp đồng Nhà thầu có trách nhiệm trình bày bảo vệ quan điểm nội dung công việc tư vấn buổi họp trình duyệt cấp có thẩm quyền chủ đầu tư tổ chức (nếu có); d) Phải cam kết có yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu nhà thầu phụ cử đại diện có đủ thẩm quyền, lực để giải cơng việc cịn vướng mắc thời điểm theo yêu cầu chủ đầu tư (kể ngày nghỉ) ngày nghiệm thu sản phẩm tư vấn; đ) Có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ cho họp, báo cáo, thẩm định với số lượng theo yêu cầu chủ đầu tư; e) Thu thập thông tin cần thiết để phục vụ cho công việc tư vấn theo Hợp đồng Điều 12 Nhà thầu phụ Nhà thầu ký kết hợp đồng với nhà thầu phụ danh sách nhà thầu phụ nêu E-ĐKCT để thực phần công việc nêu EHSDT Việc sử dụng nhà thầu phụ không làm thay đổi nghĩa vụ nhà thầu Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư khối lượng, chất lượng, tiến độ nghĩa vụ khác phần việc nhà thầu phụ thực Việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ danh sách nhà thầu phụ nêu E-ĐKCT thực chủ đầu tư chấp thuận 10 Giá trị công việc mà nhà thầu phụ quy định Khoản Điều thực không vượt tỷ lệ phần trăm theo giá hợp đồng nêu EĐKCT Nhà thầu không sử dụng thầu phụ cho công việc khác ngồi cơng việc kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu E-HSDT Yêu cầu khác nhà thầu phụ quy định E-ĐKCT Điều 13 Bồi thường thiệt hại vi phạm hợp đồng Trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định Điều 16 E-ĐKC, nhà thầu không thực phần hay tồn nội dung cơng việc theo hợp đồng thời hạn nêu hợp đồng chủ đầu tư khấu trừ vào giá hợp đồng khoản tiền bồi thường tương ứng với % giá trị công việc chậm thực quy định E-ĐKCT tính cho tuần chậm thực khoảng thời gian khác thỏa thuận nội dung cơng việc thực Chủ đầu tư khấu trừ đến % tối đa quy định E-ĐKCT Khi đạt đến mức tối đa, chủ đầu tư xem xét chấm dứt hợp đồng theo quy định Điều 14 E-ĐKC Đối với gói thầu tư vấn lập hồ sơ thiết kế, dự toán, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu cho gói thầu xây lắp áp dụng loại hợp đồng trọn gói, nhà thầu phải chịu trách nhiệm xác số lượng, khối lượng công việc xây lắp Trường hợp tính tốn sai số lượng, khối lượng cơng việc, nhà thầu chịu trách nhiệm đền bù theo quy định E-ĐKCT Điều 14 Chấm dứt hợp đồng sai phạm nhà thầu Chủ đầu tư chấm dứt việc thực phần toàn hợp đồng cách thông báo văn cho nhà thầu nhà thầu không thực nội dung công việc quy định E-ĐKCT Chủ đầu tư gửi thơng báo chấm dứt hợp đồng cho nhà thầu phát nhà thầu lâm vào tình trạng phá sản mà chịu chi phí đền bù Việc chấm dứt hợp đồng không làm quyền lợi chủ đầu tư hưởng theo quy định hợp đồng pháp luật Trong trường hợp chủ đầu tư chấm dứt việc thực phần hay toàn hợp đồng theo Khoản Điều này, chủ đầu tư ký hợp đồng với nhà thầu khác để thực phần hợp đồng bị chấm dứt Nhà thầu chịu trách nhiệm bồi thường cho chủ đầu tư chi phí vượt trội cho việc thực phần hợp đồng bị chấm dứt này.Tuy nhiên, nhà thầu phải tiếp tục thực phần hợp đồng không bị chấm dứt Điều 15 Chấm dứt hợp đồng lỗi chủ đầu tư Nhà thầu chấm dứt việc thực phần toàn hợp đồng cách thông báo văn cho chủ đầu tư chủ đầu tư không thực nội dung công việc quy định E-ĐKCT Điều 16 Trường hợp bất khả kháng Trong hợp đồng này, bất khả kháng hiểu kiện nằm tầm kiểm soát khả lường trước bên, chẳng hạn như: chiến 11 tranh, bạo loạn, đình cơng, hỏa hoạn, thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly kiểm dịch điều kiện thời tiết bất lợi Khi xảy trường hợp bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng kiện bất khả kháng phải kịp thời thông báo văn cho bên kiện nguyên nhân gây kiện Đồng thời, chuyển cho bên giấy xác nhận kiện bất khả kháng cấp tổ chức có thẩm quyền nơi xảy kiện bất khả kháng Trong khoảng thời gian thực dịch vụ điều kiện bất khả kháng, nhà thầu theo hướng dẫn chủ đầu tư phải tiếp tục thực nghĩa vụ hợp đồng theo hồn cảnh thực tế cho phép phải tìm biện pháp hợp lý để thực phần việc không bị ảnh hưởng trường hợp bất khả kháng Trong trường hợp này, chủ đầu tư phải xem xét để bồi hoàn cho nhà thầu khoản phụ phí cần thiết hợp lý mà họ phải gánh chịu Một bên khơng hồn thành nhiệm vụ trường hợp bất khả kháng bồi thường thiệt hại, bị phạt bị chấm dứt hợp đồng Trường hợp phát sinh tranh chấp bên kiện bất khả kháng xảy kéo dài tranh chấp giải theo quy định Điều 17 E-ĐKC Điều 17 Giải tranh chấp Nhà thầu chủ đầu tư có trách nhiệm giải tranh chấp phát sinh hai bên thông qua thương lượng, hịa giải Nếu tranh chấp khơng thể giải thương lượng, hòa giải thời gian quy định E-ĐKCT kể từ ngày phát sinh tranh chấp bên u cầu đưa việc tranh chấp giải theo chế xác định E-ĐKCT Điều 18 Thông báo Bất thông báo bên gửi cho bên liên quan đến hợp đồng phải thể văn bản, theo địa ghi E-ĐKCT Thơng báo bên có hiệu lực kể từ ngày bên nhận theo ngày hiệu lực nêu thông báo, tùy theo ngày đến muộn 12 ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG Điều Khoản Nội dung Chủ đầu tư: ….; Địa chỉ: … Nhà thầu: …; Địa chỉ: … Ngày hợp đồng có hiệu lực: Kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng - Việc sử dụng tài liệu thông tin liên quan đến hợp đồng: phải đồng ý Chủ đầu tư - Nhà thầu giữ quyền cơng việc tư vấn thực Chủ đầu tư toàn quyền sử dụng tài liệu để phục vụ công việc quy định Hợp đồng mà không cần phải xin phép nhà thầu - Nhà thầu phải đảm bảo theo hợp đồng này, công việc tư vấn nhà thầu thực cung cấp cho Chủ đầu tư không vi phạm quyền quyền sở hữu trí tuệ cá nhân bên thứ ba - Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm hậu từ việc khiếu nại công việc tư vấn theo Hợp đồng vi phạm quyền hay quyền sở hữu trí tuệ cá nhân hay bên thứ ba khác Loại hợp đồng: Trọn gói - Phương thức tốn: Chuyển khoản - Đồng tiền toán: VND (Đồng tiền Việt Nam) Thời gian thực hợp đồng: 30 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng (không bao gồm: ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định pháp luật; thời gian đăng tải thông báo mời thầu; thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu; thời gian thẩm định, phê duyệt; thời gian gián đoạn điều kiện pháp lý) Thời gian yêu cầu trả lời yêu cầu điều chỉnh hợp đồng chủ đầu tư nhà thầu: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận yêu cầu Điều chỉnh hợp đồng: Áp dụng trường hợp cụ thể: (1) Điều chỉnh khối lượng, Điều chỉnh giá: khơng vượt tổng dự tốn kinh phí Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (2) Điều chỉnh tiến độ: Trường hợp chậm tiến độ lỗi bên thứ ba (3) Điều chỉnh nội dung khác phát sinh trình thực 13 Điều Khoản Nội dung hợp đồng Không xem xét 10 Thời gian nhà thầu thực việc thay nhân sự: Nhà thầu không thay nhân 12 Danh sách nhà thầu phụ: Không áp dụng Tổng giá trị công việc mà nhà thầu phụ thực không vượt quá: Không áp dụng Yêu cầu khác nhà thầu phụ: Không áp dụng Mức khấu trừ: 0,1%/ngày 13 Mức khấu trừ tối đa: 12% giá trị hợp đồng 14 Mức đền bù: 100% Chấm dứt hợp đồng sai phạm nhà thầu: a) Nhà thầu (NT) không sửa chữa sai sót nghiêm trọng mà nhà thầu khơng thể khắc phục vịng 20 ngày b) NT khơng có lý đáng mà khơng tiếp tục thực công việc theo hợp đồng (HĐ), 45 ngày liên tục không thực công việc theo HĐ c) Chuyển nhượng HĐ mà khơng có thỏa thuận chủ đầu tư (CĐT) d) NT bị phá sản vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản… đ) NT từ chối không tuân theo định cuối đạt thông qua trọng tài phân xử e) NT cố ý trình chủ đầu tư tài liệu không thật gây ảnh hưởng đến quyền lợi, nghĩa vụ lợi ích CĐT Sau chấm dứt HĐ, CĐT thuê NT khác thực tiếp công việc tư vấn CĐT NT sử dụng tài liệu có 15 Chấm dứt hợp đồng lỗi chủ đầu tư: a) Sau 45 ngày liên tục công việc bị ngừng lỗi chủ đầu tư b) Chủ đầu tư khơng tốn cho nhà thầu theo hợp đồng không thuộc đối tượng tranh chấp sau 45 ngày kể từ ngày chủ đầu tư nhận đủ hồ sơ toán hợp lệ c) Chủ đầu tư không tuân theo định cuối đạt thông qua trọng tài phân xử d) Chủ đầu tư bị phá sản, vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản phải Điều đình với chủ nợ tiếp tục kinh doanh Điều hành người ủy thác người đại diện cho quyền lợi 14 Điều Khoản Nội dung chủ nợ có hành động kiện xẩy (theo Luật hành) có tác dụng tương tự tới hành động kiện 17 Giải tranh chấp: Khi có tranh chấp phát sinh trình thực hợp đồng; trước hết, Bên chủ động bàn bạc tháo gỡ thương lượng để giải biện pháp hòa giải Nếu khơng đạt thỏa thuận, vịng 28 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp hòa giải, bên phải gửi vấn đề lên Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh để xử lý tranh chấp theo quy định pháp luật tố tụng dân Quyết định Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh định cuối có tính chất bắt buộc với bên 18 Địa để hai bên thông báo cho thông tin theo quy định: - Chủ đầu tư: + Địa chỉ: + Điện thoại: + Email: - Nhà thầu: + Địa chỉ: + Điện thoại: + E-mail: 15